合伙投资协议书

时间:2023-01-07 13:22:09 协议 我要投稿

合伙投资协议书(集锦15篇)

  在当今社会生活中,各种协议频频出现,签订协议后则有法可依,有据可寻。那么相关的协议到底怎么写呢?以下是小编帮大家整理的合伙投资协议书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

合伙投资协议书(集锦15篇)

合伙投资协议书1

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  经甲、乙双方友好协商,在共同遵守国家有关法律、法规前提下,达成如下协议:

  一、甲方承揽的___(开发商)___工程,建筑面积___平方米的商住楼业务,全权委托给乙方进行监理。

  二、在合作期内乙方必须按照甲方与___(开发商)签署的___工程监理合同,圆满完成各项监理任务。

  三、甲方负责提供有效的监理资质证书等有关资料,使乙方能在当地办理有关监理业务手续,同时提供“___工程监理部”公章一枚,供乙方监理该项目时使用,待工程竣工后,乙方归还给甲方。

  四、该项目甲方全权委托乙方承担,乙方必须派有资质的人员担任总监或总监代表,配备有关监理人员进行现场监理,并报甲方备案,在合作期间,乙方必须对所承担监理任务负全责,要求不能发生任何重大责任事故和违法违纪行为,如有发生,乙方必须承担全部责任。合作期为_年。

  五、工程监理完工后,乙方负责整理壹份完整的监理资料交甲方备案。

  六、合同工期内监理费为人民币___元整,其中甲方为___元人民币,乙方为___万元人民币(甲、乙双方各自负担监理费发票税金)。合同工期后的监理费由甲、乙双方与业主商量后,分别按上述比例执行。

  七、监理费由甲、乙双方分别按比例向业主收取。

  八、本协议未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。本协议一式肆份,甲、乙双方各贰份。

  甲方签字: 乙方签字:

  (盖章)(盖章)

  年 月 日

合伙投资协议书2

  案情介绍

  原告:王维和。

  被告:云南东陆实业有限责任公司(以下简称东陆公司)。

  被告:云南省技术进步开发投资有限公司(以下简称技术开发公司)。

  原告王维和的诉讼请求是:

  1、解除原告与两被告三方签订的共同投资《协议书》;

  2、责令被告停止对原告公司财产所有权的侵权行为;

  3、两被告返还原告的2294万余元资产和赔偿损失;

  4、确认两被告非法炮制的有关侵占原告财产所有权的法律文书和实施的行为为无效的法律文书和行为;

  5、被告承担本案诉讼费用。

  以下为一审法院确认的事实:玉溪市维和制药有限公司(以下简称维和公司)于1996年7月19日登记成立,王维和为法定代表人,股东为王维和及玉溪市莲池实业总公司(以下简称莲池公司),注册资金为20xx万元,王维和出资占55%,莲池公司出资占45%.1997年7月25日,东陆公司、技术开发公司与维和公司签订了一份《协议书》,约定共同投资成立云南维和药业股份有限公司,注册资金为7500万元,东陆公司投资3000万元,技术开发公司投资2400万元,维和公司投资2100万元。同日,东陆公司、技术开发公司与王维和另签订了一份《协议书》,约定三方重新投资原维和公司,注册资金为7500万元,东陆公司投资3000万元,技术开发公司投资2400万元,王维和投资2100万元。

  1997年8月20日,东陆公司法定代表人郑

  在春持8月19日维和公司《章程修改条款》,依7月25日东陆公司、技术开发公司与王维和签订的“三方重新投资原维和公司”的《协议书》,以维和公司董事长的名义向玉溪市工商局申请维和公司有关事项的变更。1997年9月9日,玉溪红塔审计中心玉溪市审计事务所出具了维和公司注册资本金为7500万元的《资本金核验证明书》。1997年9月26日,玉溪市工商局根据变更申请及9月25日的维和公司《董事会决议(1997)1号》、维和公司第二次股东会议记录,对维和公司部分事项进行了变更登记,法定代表人变更为郑在春,注册资金为7500万元,股东变更为东陆公司、技术开发公司及王维和,其中东陆公司出资3000万元,技术开发公司出资2400万元,王维和出资2100万元。1997年12月21日,两被告召开会议,作出维和公司《董事会暨股东会决议》,称原维和公司股本金为零,不再享有股东权益。

  在被告据以进行维和公司工商变更登记的一系列法律文书中,1997年8月19日《云南维和药业股份有限公司会议纪要》、维和公司《章程修改条款》这两份材料上的“王维和”签名是参会人员蒲新民所写,没有证据证明蒲新民已征得王维和的同意。1997年9月25日的维和公司《董事会决议(1997)1号》、维和公司第二次股东会议记录这两份材料,经云南省人民检察院及云南省高级人民法院法医技术鉴定中心鉴定,前两页(内容部分)与尾页(无正文,签名部分)非一次性形成。另,1997年12月21日维和公司《董事会暨股东会决议》没有王维和的签名,两被告在庭审中认可该决议不产生法律效力。

  云南省高级人民法院认为,在维和公司的经营运作中,既有民事行为,也有行政行为。在本案中,法院仅就民事行为的法律效力进行审查,有关工商管理机关进行变更登记的行政行为不在本案审查范围。该院认为,1997年7月25日东陆公司、技术开发公司与维和公司签订的《协议书》及东陆公司、技术开发公司与王维和签订的《协议书》,分别违反了《公司法》第75条和第39条,因而无效。1997年8月19日《云南维和药业股份有限公司会议纪要》及维和公司《章程修改条款》的内容不能视为王维和真实意思表示,因而无效。1997年9月25日的维和公司《董事会决议(1997)1号》、维和公司第二次股东会议记录这两份

  材料,一方面不足以确认为王维和之意思表示,另一方面其内容不符合法律规定(《公司登记管理条例》第9条、第31条),因而无效。该院还认为,根据《公司法》第4条,公司股东作为出资者按投入公司的资本额享有所有者的资产受益、重大决策、选择管理者等权利,原告王维和作为公司的股东,在本案中无权以财产所有权争议主张权利,其请求两被告返还资产和赔偿损失的主张不予支持。

  一审判决为:1997年7月25日东陆公司、技术开发公司与维和公司签订的《协议书》及东陆公司、技术开发公司与王维和签订的《协议书》,1997年8月19日《云南维和药业股份有限公司会议纪要》及维和公司《章程修改条款》,1997年9月25日的维和公司《董事会决议(1997)1号》及维和公司第二次股东会议记录,1997年12月21日维和公司《董事会暨股东会决议》,均无效。驳回原告其他诉讼请求。诉讼费由王维和承担30%,东陆公司、技术开发公司共同承担70%.

  评析

  本案的诸多法律问题是值得探讨的:

  一、本案涉及的法律关系主要有四个:

  1、东陆公司、技术开发公司与维和公司之间的共同投资关系,即联营问题;

  2、东陆公司、技术开发公司、王维和、莲池公司之间的股东地位问题;

  3、工商管理机关进行变更登记的行政行为;

  4、东陆公司、技术开发公司的侵权问题。

  一审法院对工商管理机关进行变更登记的行政行为问题不予审理是符合现行法律规定的,然而,东陆公司、技术开发公司变更维和公司董事长的行为是不是行政行为?东陆公司、技术开发公司对维和公司的变更申请是不是行政行为?人民法院在审理经济案件时能否对变更公司董事长的行为及提出变更申请的行为其合法性进行判定?

  二、根据《公司法》的规定,原告王维和作为公司的股东,在本案中无权以财产所有权争议主张权利,这无疑是正确的。然而,如果一审认定的事实是确切的,王维和由原来占股权55%的大股东变为占股权28%的小股东,莲池公司的股东权利则变为零,其股东权利已受到了极大的侵害,而这一侵权行为主要是由两被告实施的,那么王维和及莲池公司能否对股东权利被侵害主张权利?人民法院在审理经济案件时是否应对这一侵权行为进行审理?人民法院是否有权对原、被告的股东地位进行判定?

  三、在现实的经济纠纷中,尤其是涉及公司法人的经济纠纷中,往往既有平等主体间的民事行为,又有行政行为,而按照现行的审判制度,经济案件依照民事诉讼程序进行审理,无权对行政行为进行审查,对行政行为的审查则要另行通过行政诉讼程序,这样一来,一桩经济纠纷就必须经过两次甚至三次诉讼才能解决问题,这显然与“便于当事人诉讼、便于人民法院审判”的“两便原则”相悖。法律界及立法机关应当对这一问题进行研究,找出切实可行的解决办法来,比如,制定特别的“经济诉讼法”,在审理经济案件时赋予人民法院行政审判权,或者,在审理涉及行政行为的经济案件时,由经济审判庭和行政审判庭联合组成五人或七人的特别合议庭,对不同的当事人、不同的问题分别适用不同的诉讼程序,等等

合伙投资协议书3

  甲方: ________________

  乙方: ________________

  医院投资管理有限公司和本着平等互利的原则,通过友好协商,就共同投资建设项目事宜(以下简称: 项目),签订以下协议:

  第一条

  双方同意以甲方作为代表与医院签订相关合作协议。

  第二条

  此项目投资额预计为: ______万(元)整,项目启动资金为: ______(佰万元整)。

  第三条

  1、项目股份比例: 甲方______%,乙方______%。

  2、双方按照所占股份比例以现金形式。于甲方和医院签订正式合同日后5日内,汇入甲方建立的项目账户。

  第四条

  1、项目投资额回收前,项目所产生的利润按甲乙双方股份比例的分配(甲方______%,乙方______%)。

  2、当项目投资额回收后,超过部分,利润按______份分配,甲方分得______份,乙方分得______份。

  3、项目所得收入以医院结算汇入公司账户为准(扣除公司管理费______%)汇入甲方建立的指定账户。

  4、利润分配日为每季度一次,甲方将乙方所应得的利润从项目账户汇入乙方指定的账户。

  第五条

  1、双方必须按时将投资款汇入指定账户,如一方资金未能到位,则以实际到位资金作算投资比例,利润分配以实际投资比例为准。

  2、甲方拥有项目的具体运营权,全权处理项目的正常运营。

  3、乙方拥有项目的监督权,对项目的具体实施有提出建议和改进的权利。乙方指派财务一名,对财务收入和支出有监督权。

  4、甲、乙双方以其出资额对项目承担责任,按其出资额在出资比例分享利润和分担风险及亏损。

  第六条

  1、如出现项目投资额不够或项目亏损需要投入更多资金,按出资比例共同承担。如有一方无法承担,利润则按增加后的双方出资比例分配。

  2、在合作期,未经双方允许,双方不得将拥有股份转让或出售。

  第七条

  甲方和乙方合同结束后,双方将剩余利润分配完毕后,此协议终止。如与医院续签合同,原有股份比例不变,照此合同执行。

  第八条

  合作双方均应切实履行本协议所规定的各项权利和义务,如有违约,违约一方应赔偿由此给对方造成的损失。

  甲方(盖章): ______乙方签字: ______

  ______年______月______日______年______月______日

合伙投资协议书4

  甲方:

  身份证号码:

  身份证地址:

  联系电话:

  乙方:

  法定代表人:

  地址:

  联系电话:

  经双方友好协商,甲乙双方就合作生产,合作内容如下:

  一、合作原则:双方本着平等互利、公平自愿的原则进行合作,双方自愿承担合作义务及责任。

  二、合作范围:

  生产、销售并进行售后服务等运营活动(详见附件一)。

  三、合作方式及条件:

  1、甲方设立企业,并以自有技术(等技术,该技术研发成本计万人民币,市场估价约万人民币)同乙方合作。企业研发、生产、财务、内部管理等事务均由甲方负责,乙方不得干涉。

  2、乙方以出资人民币的形式入股甲方企业,乙方应在年月日之前向甲方支付出资款。

  3、乙方应配合甲方做好营销、售后等相关业务。乙方利用其现有的市场营销网络及社会资源为基础,更进一步开发市场潜力,配合甲方形成全国性的营销网络。

  四、所有权

  各自现有技术归各方自行所有,各方技术不因合作方式而改变所有权属性。在甲方现有技术上研发的设备、技术或产品等所有知识产权均属于甲方和甲方企业所有。

  五、甲方权利义务

  1、设立企业,依法开展相关运营活动;

  2、决定公司的经营计划和投资方案;

  3、以自有技术为依托,开展新项目研发;

  4、负责企业研发、采购、生产、财务、内部管理等相关事务;

  5、财务管理并制作财务会计报告;

  6、按照合同约定进行利益分配;

  7、决定甲方企业其他相关事务等。

  六、乙方权利义务

  1、按照合同约定按时交纳出资,且在企业办理工商登记后不得抽回;

  2、配合甲方进行产品生产销售及售后服务等事务;

  3、有权了解企业经营状况和财务状况;

  4、有权按照合同约定比例分取红利;

  5、不得从事或实施损害甲方和甲方企业利益的任何活动:

  6、不得干预甲方企业的研发、经营管理等活动;

  7、保守甲方及甲方企业商业秘密。

  七、利益分配

  1、双方本着收益共享、风险共担的原则分配利益。甲方企业以税后利润的90%(提取10%作为售后维修准备金,待保修期过再做分配)按照甲乙双方各自50%的比例进行利益分配。该利益每个月分配一次。

  2、由乙方开发或联系到的业务不另外计报酬。

  八、保密条款

  1、甲乙双方所提供给对方的一切资料,专项技术和对项目的策划设计等要严格保密,并只限于甲方企业业务范围内使用。在合作期间及合作结束之日起三年内,乙方不得使用此技术的技术方案、图纸、软件、程式自行研发生产或与其他第三人合作研发生产此类产品,亦不得将合作项目的技术方案、图纸、软件、程式等一切资料出售或透露给其他第三人。

  2、甲乙双方公司的全部高级职员,研发小组人员将签订保密协议,保证其在就业期间和研发期间所接触的保密资料、专项技术等予以保密。

  3、凡涉及由甲乙双方提供与合作项目,资金有关的所有材料,包括但不限于合作合同、资本营运计划,财资情报,客户名单,经营决策,项目设计,资本融资,技术数据,项目商业计划书等均属甲方及甲方企业所有,乙方应遵守第八条规定严格保密。

  4、凡未经双方书面同意而直接,间接,口头或者书面的形式向第三方提供涉及保密内容的行为均属泄密。

  九、违约责任

  1、任何一方未按协议规定如期缴纳出资时,每逾期一日,违约方应向企业缴付应付出资额的千分之五作为违约金。

  2、因任何方违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,除支付违约金外,还应赔偿企业的全部损失。

  十、其它

  1、本协议未尽事宜,双方协议订书面补充协议。

  2、甲乙双方在执行本合同时发生争议,可通过双方友好协商解决,若经双方调解无效,可向甲方所在地法院提请审理。

  3、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力。

  4、本协议经乙方实际出资之日起生效。

  (以下无正文)

  甲方:

  日期:

  乙方:

  日期:

合伙投资协议书5

  甲方:

  身份证号码:

  乙方:

  身份证号码:

  甲乙双方经友好协商,根据中华人民共和国法律、法规的规定,双方本着互惠互利的原则,就甲乙作为合同投资人的方式合作投资_项目事宜达成如下协议,以期共同遵守。

  第一条合伙投资经营项目和范围:

  第二条合伙投资期限为___年,自________年____月____日起,至________年____月____日止。

  第三条投资出资额及方式

  1、本合伙投资出资共计人民币________元。甲方以__________方式出资,计人民币________元。占投资总额的___%;乙方以____________方式出资,计人民币________元。占投资总额的___%;

  2、甲、乙双方决定在________________银行开设一专用账户(户名: ______________,账户: ______________________),用于合伙投资使用;

  3、甲、乙双方的出资,于________年____月____日以前缴入上述账户,逾期不交或未交齐的,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此给对方造成的损失造成的损失;

  4、合伙投资期间甲、乙双方的出资为共有财产,不得随意请求分割,合伙投资终止后,各合伙投资人的出资仍为个人所有,至_______时予以返还;

  5、资金增减由合伙投资人共同决定,双方另附补充协议约定根据资金增减合理调整本协议有关分配比例的规定。

  第四条利润分享和亏损分担

  1、甲、乙双方按各自出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。

  2、甲、乙双方的出资形成的收益及其孳生物为双方的共有财产,由甲、乙各方按其出资比例共有。

  第五条事务执行

  1、甲、乙双方协商,由甲方代表双方执行共同投资的日常事务,包括但不限于:

  1)对外开展业务,订立合同;

  2)对合伙投资事业进行日常管理;

  3)出售合伙投资的产品(货物),购进常用货物;

  4)支付合伙投资债务;

  5)________________________。

  2、乙方的权利:

  1)参予合伙投资事业的管理;

  2)听取甲方开展业务情况的报告;

  3)检查合伙投资帐册及经营情况;

  4)共同决定合伙投资重大事项;

  5)________________________。

  3、甲方执行共同投资事务所产生的收益归甲、乙共同共有,所产生的亏损或者民事责任,由甲、乙共同承担;

  4、甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成乙方损失时,应承担赔偿责任;

  5、乙方可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时,应暂停该项事务的执行。如果发生争议,由甲、乙共同决定。

  第六条投资的转让

  1、甲、乙双方任何一方向他人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时,须经另一方人同意;

  2、甲、乙依法转让其出资额的,在同等条件下,另一方有优先受让的权利。

  第七条其他权利和义务

  1、甲、乙双方均不得私自转让或者处分共同投资的份额;

  2、自本协议签订之日起____________内,甲、乙双方均不得不得从共同投资中抽回出资额,转让其持有的份额。

  第八条合伙投资的终止及终止后的事项

  1、合伙投资因以下事由之一得终止:

  1)合伙投资期届满;

  2)甲、乙双方同意终止合伙投资关系;

  3)合伙投资事业完成或不能完成;

  4)合伙投资事业违反法律被撤销;

  5)法院根据有关当事人请求判决解散。

  2、合伙投资终止后的事项:

  1)甲乙双方对合伙账目进行清算;

  2)清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙投资人或第三人,其价款参与分配;

  3)清算后如有亏损,不论合伙投资人出资多少,先以合伙投资共同财产偿还,合伙投资财产不足清偿的部分,由合伙投资人按出资比例承担。

  第九条违约责任

  1、如甲方或乙方违反上述各条中有关各方权利义务的约定,给对方造成损失的,应向对方赔偿相应的损失。

  2、________________________________________________。

  第十条纠纷的解决

  甲、乙双方之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙投资事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以向____________法院提起诉讼。

  第十一条其他

  甲方:

  签订日期:

  签订地点:

  乙方:

  签订日期:

  签订地点:

合伙投资协议书6

  甲方:

  法定地址:

  法定授权人姓名:

  乙方:

  法定地址:

  法定授权人姓名:

  丙方:

  法定地址:

  法定授权人姓名:

  (注:若有两个以上合营者,依次称丙、丁……方。)

  第一条 全体投资人出资方式、数额和缴付期限

  出资额:

  出资方式:

  出资期限:

  出资比例:

  第二条 经营期限

  本合伙企业经营期限为_____年。如果需要延长期限的,在期满前_____个月办理有关手续。

  第三条 利润分享和风险承担

  甲、乙、丙方以其认缴出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对外承担债务。全体投资人按其出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险及亏损。

  第四条 入伙、退伙,出资的转让

  1、入伙:

  ①需承认本合同。

  ②需经全体合伙人同意。

  ③执行合同规定的权利义务。

  2、退伙:

  ①需有正当理由方可退伙在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下,可以退伙。

  ②不得在合伙不利时退伙。

  ③退伙需提前_____个月告知其他合伙人并经全体合伙人同意。

  ④退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算。

  ⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。

  3、出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人按入伙对待,否则以退伙对待转让人。

  第五条 协议的终止

  有下列情况之一的,本协议终止:

  1、共同投资人增加或变更。

  2、甲、乙、丙方任何一方因违反有关法律、法规被依法撤销或破产。

  发生投资人难以继续共同的投资的其他事由,须经全体投资人同意。

  第六条 违约责任

  1、由于甲、乙、丙方任何一方行为造成的损失,由责任方赔偿。

  2、甲、乙、丙方任何一方未按公司章程规定的期限及方式提交完出资额时,从逾期第一个月算起,每逾期一个月,违约一方应缴付应交出资额的百分之______的违约金给守约方。如逾期三个月仍未提交,除累计缴付应交出资额的百分之______的违约金外,守约方有权终止本协议,并要求违约方赔偿损失。

  3、由甲、乙、丙方任何一方的过失,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由过失方承担违约责任。如属三方的过失,根据实际情况,由三方分别承担各自应负的违约责任。

  第七条 适用法律

  本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖。

  第八条 争议的解决

  1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决。

  2、如果双方通过协商不能达成一致,则提交___________仲裁委员会进行仲裁。

  第九条 其他

  1、本协议未尽事宜,由甲、乙、丙方另行协商。

  2、本协议一式_____份,由三方于授权代表签署后生效。

  甲方:

  代表人:

  _____年___月___日

  乙方:

  代表人:

  _____年___月___日

  丙方:

  代表人:

  _____年___月___日

合伙投资协议书7

  甲方:

  法定代表人:

  注册地址:

  乙方:

  法定代表人:

  注册地址:

  根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用、互惠互利的原则,就合作投资__________________房地产项目友好协商,达成以下协议,明确责任,共同遵守:

  第一条投资开发主体

  甲乙双方同意,以双方注册成立的____________有限公司作为房地产开发投资主体。

  第二条出资比例及支付

  1、____________有限公司注册资本为人民币______万元。甲乙双方在公司出资比例为:甲方出资人民币______万元,占注册资本的______%;乙方出资人民币______万元,占注册资本的______%。

  2、______有限公司注册成立时,甲乙双方必须按以下约定向新公司的帐户支付资金。甲方应______年___月___日前将人民币______万元支付至公司帐户;乙方应______年___月___日前将人民币______万元支付至公司帐户。

  3、以上双方如不能按上述约定时间足额注入资金,则视为该违约方对于其在公司中的相应比例的股权自动予以放弃,违约方应向守约方或股东之外的他方办理股权转让的手续。

  4、甲乙双方须按照各自在公司中的出资比例承担房地产开发项目投资总额。经甲乙双方股东同意,公司也可以自行筹措开发项目建设所需资金。

  第三条公司经营范围

  房地产及房地产项目相关的房地产开发投资、房屋销售;自有房屋的物业管理。

  第四条管理机构设置

  1、公司董事会由______人组成,其中甲方推荐______名董事,乙方推荐______名董事。在董事会中,由______方董事出任董事长,在项目公司中,______方推荐总经理人选;公司的财务制度由甲乙双方协商一致后确定,双方各指派财务人员。

  2、公司工程管理人员原则上从甲乙双方指定的人员中选派。双方派往公司中的工作人员,必须按照公司章程进行管理。对不能胜任和违纪人员,公司有权辞退。

  3、甲乙双方承诺,公司投资收益如用于股权分配以外的用途,需经董事会决定后,报甲乙双方确认后执行。

  4、凡涉及公司的具体事项,均以公司章程的约定为准。

  第六条利润的分配

  1、本项目营运产生收入后,即应首先保证乙方投资的回收。

  2、在本条第1款乙方回收投资后,双方可按照甲方______%、乙方______%的比例进行分配。

  第七条双方权利与义务

  甲方的权利和义务:

  1、按照本协议的约定对开发项目进行投资,并按股份比例取得相应的投资收益,承担投资风险。为项目开发提供人民币______万元的启动资金(含注册资金)。

  2、及时将原债权、债务(含房屋租赁)、资料列成清单,签字盖章后,交乙方存档。此外的债权债务自行负担。

  3、甲方自行负担前期投入的费用(土地出让金、规划设计和其他税费等)。

  4、甲方自行解决之前的债权、债务纠纷,保证本项目用地无界址纠纷,项目产权明晰,无抵押等他项权利。

  5、及时交付相关公司资料及印信。

  乙方的权利和义务:

  1、按照本协议的约定对开发项目进行投资,并按股份比例取得相应的投资收益,承担投资风险。为开发项目提供人民币______万元的项目开发启动资金(含注册资金)。

  2、负责开发项目建设中与对外主要关系的协调,尽可能的取得优惠地价和开发建设的优惠政策,谋求合作公司利益的最大化。

  3、与甲方共同制定公司利益分配的方案,交由董事会和通过。

  4、严格遵守本协议其他条款约定的乙方义务。

  第八条违约责任

  1、本协议任何一方违反本协议约定,应按照违约所涉及的标的额的______%向守约方承担违约责任。

  2、若违约方支付的违约金不足弥补守约方实际损失的,违约方除支付违约金外,还应赔偿守约方实际损失。

  3、本协议任何一方违反本协议约定,守约方向人民法院起诉要求维权的,违约方尚应承担守约方因此产生的包括但不限于差旅费、食宿费、公告费、公证费、诉讼费、执行费、律师代理费等维权费用。

  4、如因甲方原因导致本项目被司法机关查封、冻结或强制执行或者其他情况导致项目停工达______个月的,乙方有权单方面解除本合同,甲方除须向乙方支付项目总投资______%的违约金、退还投资款外,甲方还应赔偿乙方本合同履行后可以获得的利益。

  第九条争议的处理

  1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

  2、因履行本协议发生争议,双方协商解决,协商不成的,可提交_______________仲裁委员会仲裁。

  第十条终止协议的约定

  1、甲乙双方确认,如果甲乙任何一方违反本协议约定时,则另一方有权选择终止本协议的履行。

  2、任何一方违约,违约方均应对非违约方因此造成的一切直接经济损失及可得利益损失进行赔偿。

  3、由双方确认的因素造成公司无法履行责任,仍可能构成终止本协议的理由。

  第十一条不可抗力因素

  如发生不可抗力,导致任何一方无法履行协议时,在不可抗力持续期间应终止协议,履约期限按上述中止时间自动延长,不承担违约责任。

  第十二条其他

  1、本协议生效后,双方均应按照本协议的约定及时、全面的履行各自的义务,非经双方协商同意,任何一方不得擅自变更、解除或终止本协议。

  2、本协议签订、履行、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

  3、本协议未尽事宜,双方可以以补充协议另行协商确定,补充协议经甲乙双方签字盖章后具有与本协议同等法律效力。

  4、本协议一式______份,甲乙双方各执______份,______份文本具有同等法律效力。

  5、本协议自双方授权代表签字并加盖公章之日起立即生效。

  甲方(盖章):

  法定代表人:

  授权代表:

  签约日期:______年___月___日

  乙方(盖章):

  法定代表人:

  授权代表:

  签约日期:______年___月___日

合伙投资协议书8

  甲方:法定代表人:注册地址:

  乙方:法定代表人:注册地址:

  据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用、互惠互利的原则,就合作投资__________________房地产项目友好协商,达成以下协议,明确责任,共同遵守:

  第一条 投资开发主体甲乙双方同意,以双方注册成立的______XX公司作为房地产开发投资主体。

  第二条 出资比例及支付风险提示:

  投资协议最重要的部分便是出资问题,因此一定要在协议中载明出资的方式,以此方式认缴的出资额是多少,确定该出资额所占的出资比例等。其中,最为重要的是,出资实际缴付的时间确定。实践中不乏有投资人在签订出资协议后,因各种原因而迟迟不予缴付出资,从而导致整个合作项目进程延缓。若未在协议中对此约定,或使迟延履行出资义务人逃脱责任。

  1、______XX公司注册资本为人民币______万元。甲乙双方在公司出资比例为:甲方出资人民币______万元,占注册资本的______%;乙方出资人民币______万元,占注册资本的______%。

  2、XX公司注册成立时,甲乙双方必须按以下约定向新公司的帐户支付资金。甲方应________年____月____日前将人民币______万元支付至公司帐户;乙方应________年____月____日前将人民币______万元支付至公司帐户。

  3、以上双方如不能按上述约定时间足额注入资金,则视为该违约方对于其在公司中的相应比例的股权自动予以放弃,违约方应向守约方或股东之外的他方办理股权转让的手续。

  4、甲乙双方须按照各自在公司中的出资比例承担房地产开发项目投资总额。经甲乙双方股东同意,公司也可以自行筹措开发项目建设所需资金。

  第三条 公司经营范围房地产及房地产项目相关的房地产开发投资、房屋销售;自有房屋的物业管理。

  第四条 管理机构设置

  1、公司董事会由______人组成,其中甲方推荐______名董事,乙方推荐______名董事。在董事会中,由______方董事出任董事长,在项目公司中,______方推荐总经理人选;公司的财务制度由甲乙双方协商一致后确定,双方各指派财务人员。

  2、公司工程管理人员原则上从甲乙双方指定的人员中选派。双方派往公司中的工作人员,必须按照公司章程进行管理。对不能胜任和违纪人员,公司有权辞退。

  3、甲乙双方承诺,公司投资收益如用于股权分配以外的用途,需经董事会决定后,报甲乙双方确认后执行。

  4、凡涉及公司的具体事项,均以公司章程的约定为准。

  第六条 利润的分配风险提示:

  在盈余分配问题上,投资人通常不会忽略,但对于投资项目给

  第三人造成损失的赔偿责任分担上,投资人往往会出现疏漏。虽然各投资人对外承担责任的范围和内容是一致的,但对投资人内部责任分担以及追偿问题很大程度上是依据协议约定确定的。若因约定不明,会使得无过错投资人要与过错投资人共同承担责任,甚至数倍于有过错投资人。

  1、本项目营运产生收入后,即应

  首先保证乙方投资的回收。

  2、在本条第1款乙方回收投资后,双方可按照甲方______%、乙方______%的比例进行分配。

  第七条 双方权利与义务甲方的权利和义务:1、按照本协议的约定对开发项目进行投资,并按股份比例取得相应的投资收益,承担投资风险。为项目开发提供人民币______万元的启动资金(含注册资金)。

  2、及时将原债权、债务(含房屋租赁)、资料列成清单,签字盖章后,交乙方存档。此外的债权债务自行负担。

  3、甲方自行负担前期投入的费用(土地出让金、规划设计和其他税费等)。

  4、甲方自行解决之前的债权、债务纠纷,保证本项目用地无界址纠纷,项目产权明晰,无抵押等他项权利。

  5、及时交付相关公司资料及印信。乙方的权利和义务:

  1、按照本协议的约定对开发项目进行投资,并按股份比例取得相应的投资收益,承担投资风险。为开发项目提供人民币______万元的项目开发启动资金(含注册资金)。

  2、负责开发项目建设中与对外主要关系的协调,尽可能的取得优惠地价和开发建设的`优惠政策,谋求合作公司利益的最大化。

  3、与甲方共同制定公司利益分配的方案,交由董事会和通过。

  4、严格遵守本协议其他条款约定的乙方义务。

  第八条 违约责任风险提示:

  为避免发生潜在风险,合同各方将违约责任条款作出明确约定,就会使签约人谨慎签约,全面系统的估计自己的履约能力,防止签约人故意违约,提高签约人履行合同的自觉性,并在履约过程中积极按合同约定履行义务,使合同风险消弭于签约阶段。

  其次,合同中,许多当事人常约定因违约造成对方损失的,应当承担赔偿责任,但确忽略对具体违约金的确定,而在后续纠纷争议中,守约方又对损失的大小无法确切举证,而造成无法弥补全部损失,因此在设置违约责任条款时应当多费些心思。

  1、本协议任何一方违反本协议约定,应按照违约所涉及的标的额的______%向守约方承担违约责任。

  2、若违约方支付的违约金不足弥补守约方实际损失的,违约方除支付违约金外,还应赔偿守约方实际损失。

  3、本协议任何一方违反本协议约定,守约方向人民法院起诉要求维权的,违约方尚应承担守约方因此产生的包括但不限于差旅费、食宿费、公告费、公证费、诉讼费、执行费、律师代理费等维权费用。

  4、如因甲方原因导致本项目被司法机关查封、冻结或强制执行或者其他情况导致项目停工达______个月的,乙方有权单方面解除本合同,甲方除须向乙方支付项目总投资______%的违约金、退还投资款外,甲方还应赔偿乙方本合同履行后可以获得的利益。

  第九条 争议的处理

  1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

  2、因履行本协议发生争议,双方协商解决,协商不成的,可提交_______________仲裁委员会仲裁。

  第十条 终止协议的约定

  1、甲乙双方确认,如果甲乙任何一方违反本协议约定时,则另一方有权选择终止本协议的履行。

  2、任何一方违约,违约方均应对非违约方因此造成的一切直接经济损失及可得利益损失进行赔偿。

  3、由双方确认的因素造成公司无法履行责任,仍可能构成终止本协议的理由。

  第十一条 不可抗力因素如发生不可抗力,导致任何一方无法履行协议时,在不可抗力持续期间应终止协议,履约期限按上述中止时间自动延长,不承担违约责任。

  第十二条 其他

  1、本协议生效后,双方均应按照本协议的约定及时、全面的履行各自的义务,非经双方协商同意,任何一方不得擅自变更、解除或终止本协议。

  2、本协议签订、履行、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

  3、本协议未尽事宜,双方可以以补充协议另行协商确定,补充协议经甲乙双方签字盖章后具有与本协议同等法律效力。

  4、本协议一式______份,甲乙双方各执______份,______份文本具有同等法律效力。

  5、本协议自双方授权代表签字并加盖公章之日起立即生效。

  甲方(盖章):法定代表人:授权代表:签约日期:________年____月____日

  乙方(盖章):法定代表人:授权代表:签约日期:________年____月____日

合伙投资协议书9

  甲方:_______________

  身份证号:_______________

  乙方:_______________

  身份证号:_______________

  以上甲、乙双方投资人经协商,根据中华人民共和国法律规定,本着互惠互利的原则,就甲乙双方合作投资_______________项目事宜达成如下协议,以共同遵守。

  第一条共同投资人的投资额和投资方式

  甲、乙双方同意,以双方注册成立的__________________公司为项目投资主体。

  各方出资分别:甲方占出资总额的_________%;乙方占出资总额的_________%。

  第二条利润分享和亏损分担

  共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。

  共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任,共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。

  共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产,由共同投资人按其出资比例共有。共同投资于股份有限公司的股份转让后,各共同投资人有权按其出资比例取得财产。

  第三条事务执行

  1、共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务,包括但不限于:

  (1)在股份公司发起设立阶段,行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务;

  (2)在股份公司成立后,行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务;

  (3)收集共同投资所产生的孳息,并按照本协议有关规定处置;

  2、其他投资人有权检查日常事务的执行情况,甲方有义务向其他投资人报告共同投资的经营状况和财务状况;

  3、甲方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人,所产生的亏损或者民事责任,由共同投资人承担;

  4、甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成其他共同投资人损失时,应承担赔偿责任;

  5、共同投资人可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时,应暂停该项事务的执行。如果发生争议,由全体共同投资人共同决定;

  6、共同投资的下列事务必须经全体共同投资人同意:

  (1)转让共同投资于股份有限公司的股份;

  (2)以上述股份对外出质;

  (3)更换事务执行人。

  第四条投资的转让

  1、共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时,须经全部共同投资人同意;

  2、共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时,应当通知其他共同出资人;

  3、共同投资人依法转让其出资额的,在同等条件下,其他共同投资人有优先受让的权利。

  第五条其他权利和义务

  1、甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份;

  2、共同投资人在股份有限公司登记之日起三年内,不得转让其持有的股份及出资额;

  3、股份有限公司成立后,任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额;

  4、股份有限公司不能成立时,对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。

  第六条违约责任

  为保证本协议的实际履行,甲方自愿提供其所有的向其他共同投资人提供担保。甲方承诺在其违约并造成其他共同投资人损失的情况下,以上述财产向其他共同投资人承担违约责任。

  第七条其他

  1、本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后,另行签订补充协议。

  2、本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_______份,共同投资人各执一份。

  甲方(签字):_________

  _______年____月____日

  乙方(签字):_________

  _______年____月____日

  甲方(设备提供方):_______________

  乙方(被投放单位):_______________

  甲、乙双方经友好协商、就以下______________设备的投放合作事宜达成如下协议:

  一、投放设备名称型号:_______________

  二、产品序列号:_______________

  三、数量:_______________

  四、约定价格:_______________

  五、双方合作期为______年____月____日到______年____月____日

  六、甲方权利和义务:

  1、提供______设备的使用说明书,提供的设备必须是合法的________。

  2、负责设备的日常维修和保养。

  3、配备专门的设备使用操作人员、并对安全性和有效性负责。

  4、使用设备进行经营活动,并按国家物价部门制定的标准取得收入。

  5、甲方提供以上______设备供乙方使用,在合作期内,甲方负责进行设备使用培训及保修服务,设备所有权归___方使用和所有。

  七、乙方权利与义务

  1、必须按照设备要求无偿提供附合设备要求的经营场所(包括水电、地坪、操作员住宿),并提供甲方办公室一间,装修、改造费用由乙方负责。

  2、经营期间水电费用由甲方负责。

  八、费用结算

  1、费用收取在乙方收费处办理,次月____日为甲乙双方费用结算日不得提前或延后。

  2、费用支付标准,甲方按上月净收入___%上交乙方,作为管理费用。

  九、争议与解决方式

  本协议在履行中发生的争议,应由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,双方当事人同意采用以下____方式解决(注:只能选一种):

  (一)向_________仲裁委员会申请仲裁。

  (二)向_________人民法院起诉。

  十、其他事项

  1、当甲方设备进驻乙方安排的场所时,乙方必须出具设备接收确认书并提供相关资质证明和其他相关证照,手续的复印件。

  2、本协议需双方共同遵守、如有单方违约、并给对方造成损失的,应由违约方付未违约方设备相等的经济赔偿(政策因素除外)。

  3、对未尽事宜双方本着双赢原则另行协商,本协议壹式两份,甲、乙双方各执一份,协议具有共同效力。

  甲方(盖章):_______________

  甲方代表签字:_______________

  ______年____月____日

  乙方(盖章):_______________

  乙方代表签字:_______________

  ______年____月____日

合伙投资协议书10

  甲方:

  乙方:

  为适应市场及企业发展的需要,本着双赢观念,甲乙双方经协商达成如下协议:

  一、合作内容:

  甲乙双方就河南省xxx至xx高速公路沥青路面工程项目投标及相关事宜达成合作协议。

  二、甲、乙双方职责、权利、义务:

  甲方职责:

  (1) 负责按业主及招标要求购买该工程项目的资格预审文件。

  (2) 按资格预审文件要求编制资格预审文件并负责资格预审文件的递交。

  (3) 资格预审文件通过后,根据业主要求购买招标文件、组织人员踏勘工地,负责投标书编制工作,

  提交投标保证金。

  (4) 若该项目中标,负责与业主签定施工合同。

  (5) 负责中标后的施工管理,安排施工队伍,组织施工生产,履行合同承诺。

  (6) 中标后与乙方签定施工合同,明确双方的责、权、利。

  乙方职责:

  (1) 负责协调与业主各方的关系。

  (2) 资格预审过程中,负责提供与资审有关的信息,确保资审通过。

  (3) 编制投标文件期间,负责提供编制投标文件及定标所需的有关资料和信息(含报价分析报告

  和评标关键性资料),确保所提供资料及信息的准确性和及时性。

  (4) 若工程中标,乙方作为甲方内部的一个施工队伍承担总工程量50%的工程,服从甲方对本工程

  项目的统一管理和指挥,负责所承担工程的施工管理,施工队伍安排,组织施工生产,履行合同承诺。

  三、成本费用

  1、 编标成本费用包括编制资格预审申请文件成本费用和编制投标文件成本费用。

  (1) 编制资格预审申请文件成本费用包含购买资格预审文件、编制资格预审申请文件及递交资格预审申请文件所发生的费用。

  (2) 编制投标文件成本费包含购买招标文件、工地调查、编制投标文件及递交文件过程中发生的费用。

  2、 本项目编标成本费用由甲方承担。

  四、承包工程量的比例及费用支付方式

  1、若该项目中标,甲方利用乙方资源,采取承包合作的方式,根据该中标工程项目实际承揽任务额,安排给乙方50%的工作量。为确保施工现场有序、规范,保质保量完成任务,乙方自行交纳乙方施工总金额的税金(营业税、城市建设维护和教育附加税)和法定法规(若有要求则有业主或甲方代扣代缴)。

  2、该项工程若需银行履约保函,甲方负责提供;若需提供现金履约保证金,则需甲乙双方根据所承担的工程量分别承担。

  3、用的支付办法:在甲方与业主签定施工合同后,甲方应与乙方及时签定承包公司合伙经营协议书。乙方按承担的工程量享受业主的预付款;每次业主对甲方实施计量支付后7天内,甲方对乙方实施计量支付;工程竣工后,业主对甲方进行竣工决算并支付全部工程款后10天内,甲方对乙方进行竣工决算并支付完乙方应得承包价款。

  四、乙方全部承担投标期间的协作服务费,甲方不向乙方收取施工管理费。

  五、其他事项

  1、 中标后,甲乙双方订立书面的工程承包合同,进一步明确职责、权利和义务。

  2、 乙方对所承包的工程应严格按照业主和甲方的要求施工,包括管理、测量、试验、物资采购储存、机械设备调遣、劳力安排、质量检验、资料报签整理、计量支付基础文件、环境保护、征地拆迁、与地方有关部门的协调等,施工中,甲方发现乙方生产要素配置、工期进度、质量安全达不到业主要求时,甲方及时提出整改意见,乙方应限时整改,造成的经济损失均由乙方赔偿。

  3、 甲方对乙方承包工程的基本要求:安全、质量、工期、环保符合国家的现行标准和与业主签定合同的具体要求;维护甲方的企业形象和信誉。

  六、本着精诚合作的原则,甲、乙双方需积极维护对方在社会中的良好形象和信誉,不得以任何方式损害对方的形象和信誉。

  七、未尽事宜,双方本着互相谅解的原则,协商解决。本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。

  八、协议自正式签署之日起。若该项目未中标,本协议自行失效。

  甲方(签字):_____________乙方(签字):_____________

  联系电话:_________________联系电话:__________________

  ____________年______月____日____________年______月____日

合伙投资协议书11

  甲方:身份证号:

  乙方:身份证号:

  丙方:身份证号:

  丁方:身份证号:

  戊方:身份证号:

  甲乙丙丁戊五方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商,根据中华人民共和国法律、法规的规定,就各方共同出资并作为共同发起人参与新疆喀尔万旗食品有限责任公司的发起设立事宜,达成如下协议。

  一、共同投资人的投资额和投资方式

  共同出资人的出资额为人民币_________元:

  甲方出资:_________元,占出资总额的_________%;

  乙方出资:_________元,占出资总额的_________%;

  丙方出资:_________元,占出资总额的_________%;

  丁方出资:_________元,占出资总额的_________%;

  戊方出资:_________元,占出资总额的_________%;

  二、利润分享和亏损分担

  1、共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。

  2、共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任,共同投资人以其出资总额为限对新疆喀尔万旗食品有限责任公司承担责任。

  3、共同投资人的出资形成的股份及其衍生物为共同投资人的共有财产,由共同投资人按其出资比例共有。

  4、若共同投资的股份转让后,各共同投资人有权按其出资比例取得财产。

  三、事务执行

  1、共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务,包括但不限于:

  (1)在哈密喀尔万旗食品有限公司项目发起设立阶段,行使及履行作为哈密喀尔万旗食品有限公司项目发起人的权利和义务;

  (2)在哈密喀尔万旗食品有限责任公司成立后,行使其作为项目股东的权利、履行相应义务;

  (3)收集共同投资所产生的利息,并按照本协议有关规定处置。

  2、其他投资人有权检查日常事务的执行情况,甲方有义务向其他投资方报告共同投资的项目运营状况、财务状况、人员状况等。

  3、甲方执行共同投资事务所产生的收益归共同投资人,所产生的亏损或者民事责任,由共同投资人承担。

  4、共同投资人可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时,应暂停该项事务的执行。如果发生争议,由共同投资人共同投票决定(少数服从多数)。

  5、共同投资的下列事务必须经所有共同投资人同意:

  (1)转让共同投资于股份有限项目的股份;

  (2)以上述股份对外出质;

  (3)更换事务执行人。

  四、投资的转让

  1、共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时,须经共同投资人同意;

  2、共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时,应当通知其他共同出资人;

  3、共同投资人依法转让其出资额的,在同等条件下,其他共同投资人有优先受让的权利。

  五、其他权利和义务

  1、甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份;

  2、共同投资人在哈密喀尔万旗食品有限公司登记之日起2年内,不得转让其持有的股份及出资额;

  3、哈密喀尔万旗食品有限公司成立后,任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额;

  4、哈密喀尔万旗食品有限公司不能成立时,对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。

  5、甲方每周必须出具一次共同投资人的财务状况、哈密喀尔万旗食品有限公司货物盘点单、固定财产清点单、人员劳务发放清单、杂项支出清单。甲方在处理对外事务时,如若涉及经济支出,应问询共同投资方,征得多数人一致意见并形成授权书后,由甲方全权处理。

  六、运营责任

  为保证项目高效运营,甲方有权对哈密喀尔万旗食品有限公司的各个岗位人员的任命及工作安排,涉及到财务人员及财务系统的由共同投资人共同决议财务人员人选并形成授权书,并委任丙方为项目运营的全职副总经理,协助甲方工作。

  七、保密协定

  1、所有共同投资人不得无故泄露任何哈密喀尔万旗食品有限公司有关的财务状况、人员状况、创意策划、技术问题、商业机密、运营状况等,泄露者视为违反本条例,将依据国家相关法律法规进行处理并赔偿其他共同投资人所有经济损失。

  2、若有投资人进行撤资、股权转让等行为退出项目,同样不得泄露任何项目有关的财务状况、人员状况、创意策划、技术问题、商业机密、运营状况等,泄露者视为违反本条例,将依据国家相关法律法规进行处理并赔偿其他共同投资人所有经济损失。

  3、泄露与否或泄露程度以其他共同投资人共同判定为主,在不违反国家法律法规以及双方意愿的情况下可以先进行协调,如协调不成可再依照国家相关法律法规进行处理并赔偿其他共同投资人所有经济损失。

  八、其他

  1、本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后,另行签订补充协议。

  2、本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_________份,共同投资人各执一份。合同有效日期:___年____月____日至___年____月____日

  甲方(签字):_________

  乙方(签字):_________

  丙方(签字):_________

  丁方(签字):_________

  戊方(签字):_________

  ___年____月____日

合伙投资协议书12

  甲方: 身份证号:

  乙方: 身份证号:

  甲乙双方在平等自愿的基础上经充分协商,就合作开办 重庆新安玻璃公司明确合作各方的权利与责任事宜,特订立以下协议条款共同执行。

  一.合作方式:

  公司注册资金 500万元 甲方出资占股65%;乙方出技术,占股35%。

  二.合作项目:

  一种带有透明液晶显示装置的汽车前风挡玻璃 专利证号:200920244194.4

  三.合作时间

  合作时间为永久,自本合同签字生效之日算起。

  四.合作分工:

  1. 乙方负责该项目技术开发,生产培训,生产监控,产品品管。其它由甲方负责(包括设备投资,物料采购,产品销售,产品配送,财务管理等)。

  2. 各方保留每月审核该项目财务运营的权力,如对财务收支,损益有疑问,有权提出查证原始单据核对帐目。帐目可疑且当事人不能提出合理解释的,项目合作各方有权追究当事人的经济,法律责任。涉及该项目的支出、收入等一切帐目的各项原始收支单据须经双方签字认可,交财务管理员做帐。

  五.技术,市场保密:

  合作期内未经项目合作双方同意,任何人不得将技术及市场内容转让,不得与项目合作双方以外的合作方进行合作或为他人人谋取利益,不得将技术泄密。违者项目合作方有权没收责任方相关收益,并追究责任方的经济法律责任。

  六.收益分配:

  1. 该项目所得利润按合作方所占的不同股权比例按股分成,其中甲方占股权分成65%,乙方占股权分成35%。在保证项目正常运作的情况下,每年进行年终分红一次(每年元月对上一年度红利进行分成)。扩大业务运营如需要提留利润时,必须经过双方认可,该提留按双方所占股权比例计为各方的的股本金投入。

  2. 考虑到乙方的个体情况,乙方有权预支薪酬,但该薪酬从乙方年终分红中予以扣除。

  七.合作保障措施

  1. 在合作期内,项目合作双方中任一方未经其对方协商认可擅自退出该合作项目,责任方同时赔偿被侵害方的投入损失及其他合作期内应得收益(具体为:按合作之日起至产生变故时为止的被侵害方应得的收益平均值计算,责任方赔付被侵害方剩余合同期的总收益)。并且必须遵守技术,市场保密条款,并不得在当地使用或经营本项目的同类技术内容及市场内容。否则项目合作各方有权追究违约方的一切经济,法律责任。

  2. 在合作期内因战争,灾害,疾病等不可抗力因素导致项目合作解散或合作期满各合作方不再合作,该项目技术所有人经双方协商确定。

  八.其他事项:

  1:生产前期的及时开发及样品制作由甲方出资,在做出合格的样品时,甲方付乙方伍拾万元生活补助。

  2:在做出合格样品后如甲方未履行承诺拒绝支付乙方伍拾万元生活补助乙方有权终止此合同。

  九.本合同一式二份,甲乙双方各一份。

  十.其它未尽事宜经双方共同协商后作补充,补充条款同具本合同法律效力。

  甲方: (签字) 乙方: (签字)

  日期: 日期:

合伙投资协议书13

  甲方

  身份证号

  联系电话

  乙方

  身份证号

  联系电话

  以上双方合作人经友好协商一致,根据中华人民共和国法律、法规的相关规定,双方本着互惠互利这一基本原则,意见统一共同拟定以下合作事项和各条款。

  一、合同期限固定期限:

  有效期为一年,自 年 月 日起,至 年 月 日止。

  二、职责和要求

  1、甲方

  (1)制定和实施公司总体战略与年度经营计划,建立和健全公司的管理体系与组织结构。

  (2)主持公司的日常经营管理工作,实现公司经营目标和发展目标,严格管理部门,确保旅行部各项工作安全、高效、运转正常。

  (3)关于双方和客户在业务过程中发生的任何法律纠纷,由甲乙双方共同协商解决。

  2、乙方

  (1)协助甲方制定并实施企业战略、经营计划等政策方略,实现公司的经营管理目标及发展目标。

  (2)乙方按正常班制上下班,工作细致、严谨,认真履行工作职责,遵守国家法律法规。

  (3)拓展公司业务,扩大公司知名度,促进公司经营目标的实现和长远发展。

  (4)规划并推进市场营销战略与策略,实现公司各项年度经营指标。

  (5)根据公司业务量及发展状况,建设和管理高素质团队,由甲方给乙方制定每月任务量,乙方保证完成该任务额。

  三、投资额与投资方式

  1、乙方投资额为 万元,以 方式出资,该资金主要用于公司经营开支,其次作为公司营运后的流动资金,不得撤回。

  2、乙方应于年底分红前将应支付的资金转入甲方公司账户。

  3、合作期间,乙方投资人的出资为共有财产,不得随意请求分割。合作终止后,乙方投资人的出资为个人所有,届时予以返还。

  四、利润分享与分红方式

  1、甲方公司总营净利润60%作为乙方投资人的可分享利润,乙方投资人分享该利润的10%。

  2、若乙方不能完成甲方制定的年度任务额,则乙方年底分红相应减少。

  3、乙方投资人不能转让其在投资合作中的全部或部分分红。

  4、在年底分红前,乙方若没有资金注入甲方公司,则不占有公司分红。

  甲方:

  乙方:

  地址:

  联系电话:

合伙投资协议书14

  甲方:隆xx,男,生于1973年3月25日,汉族,xx省xx县人,住xx县x镇x村5组10号,身份证号码:51253x0252811,电话:13x4253。

  乙方:熊xx(乙方代表、投资人),女,生于1972年3月25日,汉族,xx省xx县人,住xx县x乡x村3组5号,身份证号码:5125301x3257826,电话:1356x8482。

  张xx(乙方投资人),男,生于1968年12月10日,汉族,xx省珙县人,住x县x镇x村一组,身份证号码:5125331x103210,电话:1356x29。

  xx年3月15日,甲方与前合伙人xx县xx乡的徐xx,共同租用xx县xx镇xx村三组朱xx(xx商城门口)门市两间进行装修经营建材。xx年5月1日.前合伙人徐xx(xx商城门口门市投资拆算17000元)退出合伙完毕后,甲方便邀约乙方二人投资合伙经营,双方在平等互利协商一致的基础上,根据《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定,在要约和承诺过程中,自愿达成如下合伙经营协议:

  一、投资准则:实行“共同投资、共同经营、利润共享、责任共担”的分配办法。

  二、投资金额:甲方装修折款14000元,房租每年14400元;乙方于xx年5月10日前投入现金17000元,徐xx退伙之事由甲方全权自行处理完毕。

  另外,乙方借款8500元给甲方作为退给前合伙人徐xx退款等使用,分别由甲方向乙方出据和借据。

  三、合伙分工:在经营过程中,甲方对外代表合伙联营体,负责对外联系接洽业务(包括对外进货、销售、办理经营证照和税务登记办理等)和统计帐;乙方内务总管,负责门市经营管理和出纳现金收支。财务支出在100元以上由双共同签字认可方可入帐。

  乙方熊小容与张xx的以熊小容为主,张xx所做的工作,作为乙方的内部分工事务。

  四、利润分配:经营管理期获得利润按甲方、乙方50%分配,其中熊小容25%、张xx25%。甲、乙双方实行日清、月结、年结算,不得超出当年12月31日经营核算。

  五、债权债务:在合伙之前甲、乙双方所欠债权债务一律由各自享有和承担,不得因此而影响生产经营营活动。

  六、变更解除:本协议未尽事宜另行协商处理。在合伙经营期间如需变更解除此协议,需提前一个月协商方一致可变更解除,

  七、特别约定:在共同经营期间,双方保持信息灵通,经营内容必须计入合伙帐务,不得进行帐外经营,损害合伙方的共同利益。

  八、合伙解散:发生需解散的特定原因,必须进行依法清算处理。

  九、违约责任:违约金定为10000元,任何一方擅自违约承担违约金外,并赔偿对方直接和间接经济损失。

  十、生效方式:本协议一式三份,签字生效,甲方一份,乙方两份,长期保存。

  一致共识,立此协议。

  甲方: 乙方:

合伙投资协议书15

  甲方:

  住所:

  乙方:

  住所:

  甲乙双方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商,根据中华人民共和国法律、法规的规定,就各方共同出资并由甲方以其名义享有_________股权,并作为发起人参与_________公司的发起设立事宜,达成如下协议。

  第一条共同投资人的投资额和投资方式

  共同出资人的出资额为人民币_________元,其中甲方出资_________元,占出资总额的_________%;

  乙方出资_________元,占出资总额的_________%;双方一致同意甲方用出资总额_________的股权作为出资,参与股份公司的发起设立,共同投资人将持有股份公司股本总额的_________%。

  第二条利润分享和亏损分担

  共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。

  共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任,共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。

  共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产,由共同投资人按其出资比例共有。若共同投资的股份转让后,各共同投资人有权按其出资比例取得财产。

  第三条事务执行

  1、共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务,包括但不限于:

  (1)在股份公司发起设立阶段,行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务;

  (2)在股份公司成立后,行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务;

  (3)收集共同投资所产生的孳息,并按照本协议有关规定处置。

  2、其他投资人有权检查日常事务的执行情况,甲方有义务向乙方报告共同投资的经营状况和财务状况;

  3、甲方执行共同投资事务所产生的收益归共同投资人,所产生的亏损或者民事责任,由共同投资人承担;

  4、甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成共同投资人损失时,应承担赔偿责任;

  5、共同投资人可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时,应暂停该项事务的执行。如果发生争议,由共同投资人共同决定;

  6、共同投资的下列事务必须经共同投资人同意:

  (1)转让共同投资于股份有限公司的股份;

  (2)以上述股份对外出质;

  (3)更换事务执行人。

  第四条入资、退资、出资的转让

  1、入资新合伙人入资必须经全体合伙人同意;新合伙人须承认并签署本合伙协议;除入资协议另有约定外,入资的新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任;入资的新合伙人对入资前合伙企业的债务承担连带责任。

  2、退资

  (1)自愿退资。

  在经营期限内,有下列情形之一时,合伙人可以退资:

  ①合伙协议约定的退资事由出现;

  ②经全体合伙人书面同意退资;

  ③发生合伙人难以继续参加合伙项目的法定事由。合伙人擅自退资给合伙造成损失的,应当赔偿其他合伙人的全部损失。

  (2)当然退资。

  合伙人有下列情形之一的,当然退资:

  ①死亡或者被依法宣告死亡;

  ②被依法宣告为无民事行为能力人;

  ③个人丧失偿债能力;

  ④被人民法院强制执行在合伙企业中的全部财产份额。以上情形的退资以实际发生之日为退资生效日。

  (3)除名退资。合伙人有下列情形之一的,经其他合伙人一致同意,可以决议将其除名:

  ①未履行出资义务;

  ②因故意或重大过失给合伙项目造成经济损失的;

  ③执行合伙事务时有不正当行为;

  ④合伙协议约定的其他事由。对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起,除名生效,被除名人退资;

  合伙人退资后,其他合伙人与该退资人按退资时的合伙项目的财产状况进行结算。

  第五条投资的转让

  1、共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时,须经共同投资人同意;

  2、共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时,应当通知其他共同出资人;

  3、共同投资人依法转让其出资额的,在同等条件下,其他共同投资人有优先受让的权利。

  第六条其他权利和义务

  1、甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份;

  2、共同投资人在股份有限公司登记之日起三年内,不得转让其持有的股份及出资额;

  3、股份有限公司成立后,任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额;

  4、股份有限公司不能成立时,对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。

  第七条违约责任

  为保证本协议的实际履行,甲方自愿提供其所有的财产向其他共同投资人提供担保。甲方承诺在其违约并造成其他共同投资人损失的情况下,以上述财产向其他共同投资人承担违约责任。

  第八条其他

  1、本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后,另行签订补充协议。

  2、本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。

  本协议一式_________份,共同投资人各执一份。

  甲方(签字):

  __________年____月____日

  乙方(签字):

  _________年____月____